Суд вынес решение в споре между строительной компанией и управлением МЧС
Арбитражный суд Новосибирской области 5 июня вынес решение в споре между ООО Строительная компания «Союзе военных строителей» и ГУ МЧС по Новосибирской области, а также Сибирским спасательным центром МЧС России. Спор касался выполнения II этапа работ по строительству и реконструкции объектов на территории Сибирского спасательного центра в поселке Коченево. При заключении контракта в июне 2019 года его цена составляла 748,21 млн руб.
Суд признал недействительным односторонний отказ ГУ МЧС от исполнения госконтракта. Кроме того, арбитраж обязал взыскать с регионального управления МЧС 40,83 млн руб. убытков и 500 тыс. руб. неустойки (штрафа) в пользу строительной компании «Союз военных строителей». В то же время строители требовали взыскать 44,85 млн руб. убытков и 500 тыс. руб. неустойки.
В июне 2020 года экспертиза показала, что стоимость контракта выросла до 1,2 млрд руб. Вследствие этого стороны заключили дополнительное соглашение об изменении числа объектов, которые нужно построить и реконструировать — с 14 до 8. Суд признал недействительным это соглашение. Помимо этого, арбитраж признал незаконным начисление неустойки со стороны ГУ МЧС по Новосибирской области за просрочку обязательств исполнителем работ при строительстве вещевого и продовольственного складов.
Арбитражный суд Новосибирской области частично удовлетворил исковые требования регионального управления МЧС, которое во встречном иске требовало взыскать с компании «Союз военных строителей» необоснованное обогащение в размере 224,73 млн руб. и пеню в размере 1,94 млн руб. Суд обязал взыскать со строительной компании 51,37 млн руб. неосновательного обогащения и 3,29 млн руб. неустойки.
«В результате зачета встречных требований взыскать с ООО Строительная компания «Союз военных строителей» в пользу Главного управления Министерства РФ по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области 12 625 568,81 рублей неосновательного обогащения», — говорится в решении арбитража.
В юридическом отделе компании «Союз военных строителей» отметили, что не станут оспаривать решение суда.
Дело№: А45-18675/2021
Источник: https://nsk.rbc.ru
Опубликовано: 14.07.2023 07:15 Обновлено: 14.07.2023 07:15